Добились в суде признания незаконным отказа заказчика от выполнения договора подряда

Суть спора: АО «НИИПлесдрев» обратилось в Арбитражный суд Тюменской области с иском к ООО «Рус Арктик Строй» о признании одностороннего отказа от исполнения договора недействительным. Между истцом (подрядчиком) и ответчиком (заказчиком) был заключен договор строительного подряда. Однако,  заказчик отказался в одностороннем порядке от договора, заявив о нарушении сроков выполнения работ.

Результат: юристам ГЮКЛ удалось доказать, что нарушение срока произошло по вине самого заказчика, который несвоевременно передавал исходные данные и не оказывал подрядчику должного содействия при выполнении работ. В результате суд принял решение о признании незаконным отказа заказчика от договора (дело № А70-5449/2023).