Исковое заявление о взыскании задолженности и штрафной пени

---

04.02.2010 г.

Арбитражный суд г. Москвы

-------------------------------------------------------------------------

Адрес:115191, г. Москва, Большая Тульская ул., д.17

Истец: Открытое акционерное общество «А»

Адрес, г. Москва, ________________________

Почтовый адрес представителя: г. Москва

Тел./факс: (495)

-------------------------------------------------------------------------

Ответчик: ООО «Б»

Адрес: ___________________________________

Цена иска: 8 780 726,08 руб.

Сумма госпошлины:66 903,63 (пп. 1 п. 1 ст. 333 НК РФ)

Исковое заявление

о взыскании задолженности и штрафной пени

24 апреля 2008 г. между ОАО «А» (далее – Истец/Генподрядчик) и ООО «Б» (далее – Ответчик/Заказчик) был заключен Договор генерального подряда (Приложение 5) в целях реализации Инвестиционного проекта – комплекса организационно-технических мероприятий, осуществляемых Некоммерческим партнерством «Конноспортивный комплекс «Серебряная подкова» с использованием инвестиционных средств по созданию объектов недвижимости, в совокупности образующих конно-спортивный комплекс с внутренними инженерными сооружения (далее – Договор).

Ориентировочная стоимость работ по строительству всех объектов недвижимости составляет 275.000.000,00 рублей. Стоимость строительства отдельных Объектов недвижимости, порядок и сроки сдачи в эксплуатацию определены в Дополнительных соглашениях к Договору генерального подряда № (Приложения 6-10).

В соответствии с условиями указанного Договора (п. 1.1.) ОАО «А» обязалось собственными и/или привлеченными силами и средствами по заданию Заказчика в соответствии с предоставленной проектной документацией в установленный Договором срок выполнить работы по строительству объектов недвижимости, в совокупности образующих конно-спортивный комплекс с внутренними инженерными сооружениями на земельных участках общей площадью 5,5 га, расположенные по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, вблизи дер. Ивановское, и сдать их результат Заказчику.

Генподрядчик выполнял работы на Объекте, предусмотренные Договором и представлял Ответчику следующие документы:

• Акт №1 о приемке выполненных работ (ф-КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат за май 2008 г. (ф- КС-3), а также счет-фактуру (Приложение 11);

• Акты №1-4 о приемке выполненных работ (ф-КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат за август 2008 г. (ф- КС-3), а также счет-фактуру (Приложение 12);

• Акты №1-2 о приемке выполненных работ (ф-КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2008 г. (ф- КС-3), а также счет-фактуру (Приложение 13);

• Акты № 1-13 о приемке выполненных работ (ф-КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2009 г. (ф-КС-3) (Приложение 14);

• Акт №1 о приемке выполненных работ (ф-КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2009 г. (ф-КС-3) (Приложение 15).

Указанные Акты о приемке выполненных работ (ф-КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат были подписаны обеими Сторонами уполномоченными лицами без претензий.

Все работы за период с мая 2008 г. по июнь 2009 г. были выполнены ОАО «А» надлежащим образом, что подтверждается актами приемки работ (ф-КС-2) и справками о стоимости работ и затрат (ф-КС-3). Ответчик оплатил лишь часть принятых им работ.

Соответственно, размер задолженности ООО «Б» на дату подписания искового заявления составляет 8 973 659 (восемь миллионов девятьсот семьдесят три тысячи шестьсот пятьдесят девять) рублей 77 коп.

П.2.9 Договора предусмотрено условие об оплате Заказчиком (Ответчиком) выполненных Генеральным подрядчиком работ в размере 95% от стоимости выполненных работ с учетом сумм авансовых платежей. При этом 5% стоимости выполненных работ являются гарантией исполнения работ и выплачиваются Генеральному подрядчику в течение 30 календарных дней после подписания сторонами Акта приемки законченного строительством объекта по форме КС-11.

Соответственно, задолженность ООО «Б» по принятым работам за вычетом 5% стоимости выполненных работ составляет – 8 524 976, 78 (восемь миллионов пятьсот двадцать четыре тысячи девятьсот семьдесят шесть) рублей 78 коп. (Приложение 4).

Не выполнение Ответчиком своих обязательств, вызвало финансовые затруднения у Истца, о чем последний, неоднократно уведомлял Ответчика и просил погасить возникшую задолженность в срочном порядке (Приложение 16-29).

ОАО «А» в настоящее время приостановило работы по договору, в т. ч. в связи с отсутствием финансирования со стороны ООО «Б», о чем неоднократно уведомлял Ответчика письмами исх. №АП/395 от 23.12.2008 г., №АП/377 от 02.12.2008 г. (Приложения 30-31).

25.12.2009 г. в адрес Ответчика была направлена претензия (Приложение 32) с просьбой о погашении задолженности в течение 20 дней с даты получения претензии. На претензию Истца Ответчик никак не отреагировал и на дату подписания настоящего искового заявления долг не погашен.

«По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его» ( п.1 ст.702 ГК РФ).

В соответствии с п. 1 ст. 740 ГК РФ «по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену».

Оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда (п.1 ст. 746 ГК РФ).

Истец частично выполнил работы, определенные Договором, что подтверждается актами приемки работ (ф-КС-2) и справками о стоимости работ и затрат (ф-КС-3).

В соответствии со ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Обязательства могут возникать из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в законодательстве РФ.

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона (ст. 309 ГК РФ). Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается, за исключением случаев предусмотренных законом (ст. 310 ГК РФ). Исполнение обязательства состоит в совершении кредитором и должником действий, составляющих содержание их прав и обязанностей.

В соответствии с п. 8.2. Договора – за просрочку перечисления денежных средств за выполненные Генподрядчиком и принятые Заказчиком работы и при передаче Генподрядчиком Заказчику счета-фактуры на эти работы Ответчик выплачивает неустойку (пеню) в размере 1/365 ставки рефинансирования за каждый день просрочки от стоимости принятых, но не оплаченных работ за каждый день просрочки платежа.

Применяя Указание Банка России от 25.12.2009 г. №2369-У «О размере ставки рефинансирования Банка России» с 28.12.2009 г. ставка рефинансирования равняется -8,75%.

Расчет штрафных санкций следующий:

Последний акт о стоимости работ и затрат (ф КС-3), счет-фактура датированы 30 июнем 2009 года. Соответственно наступление момента начисления штрафных санкций наступает с 21 июля 2009 года (п. 8.2 Договора).

На момент подачи искового заявления – 04.02.2010 г. количество дней просрочки составляет 198 дней.

8 524 976,78 (сумма основного долга)* (8,75%/365)*198 = 404 644,45 руб.

В связи с тем, что пунктом 8.2. Договора предусмотрено ограничение ответственности за просрочку платежа в размере не более 3% (трех процентов) от неперечисленной суммы, размер пени составит 255 749,30 (двести пятьдесят пять тысяч семьсот сорок девять) рублей 30 коп.

Пунктом 11.1 Договора №  от предусмотрено положение о договорной подсудности   при не достижении взаимного согласия, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 1, 4, 27, 37, 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса РФ,

ПРОШУ:

1. Взыскать с ООО «Б» в пользу ОАО «А» сумму основного долга в размере 8 524 976,78 (восемь миллионов пятьсот двадцать четыре тысячи девятьсот семьдесят шесть) рублей 78 коп.;

2. Взыскать с ООО «Б» в пользу ОАО «А» пеню в размере 255 749,30 (двести пятьдесят пять тысяч семьсот сорок девять) рублей 30 коп.;

3. Всего взыскать с ООО «Б» в пользу ОАО «А» 8 780 726,08 (восемь миллионов семьсот восемьдесят тысяч семьсот двадцать шесть) рублей 08 коп.;

4. Расходы по оплате государственной пошлины в размере 66 903,63 (шестьдесят шесть тысяч девятьсот три) рубля 63 коп. отнести на Ответчика.

Приложения:

1. Доверенность представителя ОАО «А» (оригинал)- на 1 л.

2. Почтовые квитанции об отправлении иска в адрес Ответчик и описи вложений (оригиналы) – на 2 л..

3. Платежное поручение об оплате государственной пошлины № __ от __.__.2009 г. (оригинал) – на 1 л.

4. Расчет суммы долга по Договору № между ОАО «А» и ООО «Б» - на 1 л.

5. Договор № от (заверенная копия) – на 11 л

6. Дополнительное соглашение №1 от 24.04.2008 (заверенная копия) – на 2 л.

7. Дополнительное соглашение №2 от 24.04.2008 (заверенная копия)- на 2 л.

8. Дополнительное соглашение №3 от 24.04.2008 (заверенная копия)- на 2 л.

9. Дополнительное соглашение №4 от 02.09.2008 (заверенная копия - на 1 л.

10. Дополнительное соглашение №5 от 07.10.2008 (заверенная копия) – на 1 л.

11. Акт № 1 о приемке выполненных работ (ф-КС-2) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат за май 2008 г. (ф-КС-3), а также счет-фактура (заверенная копия) – на 10 л.

12. Акты №1-4 о приемке выполненных работ (ф-КС-2) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат за август 2008 г. (ф-КС-3), а также счет-фактура (заверенная копия) – на 30 л.

13. Акты № 1-2 о приемке выполненных работ (ф-КС-2) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2008 г. (ф-КС-3), а также счет-фактура ((заверенная копия) – на 7 л.

14. Акты № 1-14 о приемке выполненных работ (ф-КС-2) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2009 г. (ф-КС-3) (заверенная копия) – на 41 л.

15. Акт № 1 о приемке выполненных работ (ф-КС-2) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2009 г. (ф-КС-3) (заверенная копия) – на 9 л.

16. Ответ на вхд.№181/ВП от 15.08.08 г. (заверенная копия) – на 1 л.

17. Письмо № б/н от 04.09.2008 г. (заверенная копия) – на 1 л.

18. Письмо № б/н от 19.09.2008 г. (заверенная копия) – на 1 л.

19. Письмо вхд.№ 802-саб от 29.09.2008 г (заверенная копия) – на 1 л.

20. Письмо вхд.№847 от 09.10.2008 г. (заверенная копия) – на 1 л.

21. Письмо вхд.№846 от 09.10.2008 г. (заверенная копия) – на 1 л.

22. Письмо вхд.№845 от 09.10.2008 г. (заверенная копия) – на 1 л

23. Письмо №58 от 14.10.2008 г. (заверенная копия) – на 1 л.

24. Письмо №59 от 14.10.2008 г. (заверенная копия) – на 1 л.

25. Письмо №АП/105 от 21.10.2008 г. (заверенная копия)- на 1 л.

26. Письмо №АП/100 от 21.10.2008 г. (заверенная копия) - на 1 л.

27. Письмо №б/н от 30.10.2008 г. (заверенная копия) – на 1 л.

28. Письмо №АП/307 от 20.11.2008 г.(заверенная копия) - на 2 л.

29. Письмо №АП/380 от 02.12.2008 г. (заверенная копия) – на 1 л.

30. Письмо №АП/377 от 02.12.2008 г. (заверенная копия) – на 4 л.

31. Письмо №АП/395 от 23.12.2008 г. (заверенная копия) – на 1 л.

32. Претензия от 25.12.2009 г. (заверенная копия) – на 1 л.

33. Устав ОАО «А» (копия) – на 18 л.

34. Копия свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ ОАО «А» и присвоении ОГРН, выданное МИ МНС РФ по г. Москве 06.07.2006 г. на 1 л.

35. Копия Распоряжения о назначении генерального директора ОАО «А» на 1 л.

36. Ходатайство об отсрочке от уплаты государственной пошлины

Представитель 

(доверенность от _____)