11.02.2015
Арбитражным судом Западно-Сибирского округа рассмотрено дело № А75-3465/2014 по кассационной жалобе ООО «Западно-Сибирская Строительная Компания», интересы которого представляли юристы Группы юридических компаний «Лекс» на Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда. Суть дела заключалась в том, что строительные работы были выполнены со значительной просрочкой в связи с чем, наш клиент (заказчик работ) обратился в суд с иском к подрядчику о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ. Арбитражный суд ХМАО рассмотрел дело в первой инстанции и удовлетворил исковые требований в полном объеме. Однако Восьмой арбитражный апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции, посчитав, что проектно-сметная документация была передана заказчиком несвоевременно. Сложностью в данном деле явилось то, что юристы нашей компании были привлечены к участию в деле уже на стадии кассационной инстанции. Несмотря на большое количество существенных аргументов со стороны ООО «Западно-Сибирская Строительная Компания» Арбитражный суд Западно-Сибирского округа оставил без изменения Постановление суда апелляционной инстанции.
