Защитили клиента от взыскания убытков в связи с выполнением подрядных работ

Суть спора: Истец обратился в суд мотивируя свои требования тем, что просрочка клиентом ГЮКЛ выполнения строительных работ по договорам подряда привела к задержке сдаче этих работ третьим лицам: АО «Концерн ВКО «Алмаз Антей» и ФГУП «Госкорпорация по ОрВД». Данные организации предъявили неустойку к Истцу, а тот, в свою очередь, переадресовал её клиенту ГЮКЛ в качестве убытков, которые он может понести в будущем.

В обоих делах клиент ГЮКЛ являлся ответчиком по искам АО «Азимут» о взыскании убытков и неустойки, при этом сумма убытков составляла более 90% от заявленных к взысканию сумм. 

В результате нескольких судебных заседаний нашим юристам удалось доказать, что будущие убытки должны быть доказаны с неотвратимой степенью наступления, а в данных делах такой юридический состав отсутствует (дела №№ А40-216312/2022, А40-216280/2022).

Результат: Арбитражный суд г. Москвы отказал истцу во взыскании убытков полностью, а апелляционная инстанция оставила эти решения в силе.