Группа юридических
компаний «Лекс»
компаний «Лекс»
График работы
Пн-Пт
с 9.00 до 18.00
с 9.00 до 18.00
Москва
+7 (495) 241-82-56
Вам будет удобен
город обращения
?
город обращения
?
Да
Выбрать другой
Добились изменения судебного акта о взыскании неустойки в пользу клиента в кассационной инстанции
Постановление арбитражного апелляционного суда отменено, сумма неустойки увеличена в 6 раз.
2023 г.
Юрист: Кауртаев Михаил
Суть спора: Заказчик не подписал акты выполненных работ и не оплатил подрядчику их стоимость. Подрядчик обратился с иском о взыскании неустойки. Апелляционный суд посчитал, что момент возникновения нарушения сроков наступил только после вынесения решения суда о взыскании основного долга и снизил сумму неустойки в 6 раз.
Результат: Подрядчик (наш клиент) обратился к нам на стадии кассационной инстанции. Мы подали кассационную жалобу и доказали, что арбитражный апелляционной суд ошибся: момент возникновения обязательства по оплате выполненных работ определяется исключительно сдачей работ подрядчиком, а не решением суда, который подтвердил наличие задолженности.
Постановление арбитражного апелляционного суда отменено, сумма неустойки увеличена в 6 раз.
Если у вас похожая ситуация и требуется защита интересов в суде, подробнее о сопровождении таких дел можно узнать здесь: судебные споры
Другие проекты:
- Признали незаконной перепланировку в многоквартирном доме
- Вернули задолженность по договору на выполнение проектных работ в полном объеме
- Взыскание долга и процентов по договору займа на сумму более 1,5 млн рублей
- Помогли селлеру разобраться с необоснованным штрафом маркетплейса
- Помогли селлеру защититься от необоснованной претензии покупателя
- Помогли селлеру разобраться со спорными списаниями маркетплейса
- Помогли селлеру разобраться с начислением стоимости размещения товаров на Ozon FBO
- Добились отказа в привлечении к субсидиарной ответственности
- Взыскание неустойки по договору подряда в размере более 800 тыс. рублей
- ВВК признала ранение лёгким — добились выдачи новой справки о тяжёлом увечье
Добиваемся успеха в самых запутанных делах и спорах
Обеспечиваем:
- защиту ваших интересов и репутации;
- финансовую устойчивость компании;
- максимальный размер компенсации.
Наверх